“坚定信心众志成城 ”—甘肃空管分局工程建设指挥部打响战“疫”_百度...
甘肃空管分局工程建设指挥部通过强化组织领导 、思想教育 、防控措施和群防群治，在疫情防控中坚定信心、众志成城 ，构筑起严密防线 ，确保职工健康与工作有序推进。及时发布信息，稳定职工情绪随着疫情蔓延至甘肃兰州 ，工程建设指挥部在分局党委领导下 ，利用微信平台及时发布疫情防控知识，引导职工增强自我防范意识 。
建设工程因疫情或者疫情防控措施影响而停工的,是否可以适用不可抗力作为...
〖One〗建设工程因疫情或疫情防控措施影响停工的，可以适用不可抗力作为免责事由 ，但需满足法定条件并履行合同约定程序 。具体分析如下：不可抗力的法律定义与适用条件根据《中华人民共和国民法典》第一百八十条 ，不可抗力是指不能预见 、不能避免且不能克服的客观情况。
〖Two〗疫情影响不足以导致合同履行不能，但符合《最高人民法院关于适用合同法若干问题的解释（二）》第二十六条情形的 ，根据公平原则确定是否变更或解除 。工期顺延的认定 承包人可依据合同约定主张工期顺延；未取得确认但能证明依约申请的 ，一般予以支持 。合同无约定时，因疫情防控导致停工的 ，工期可顺延。
〖Three〗工期顺延因疫情导致停工的 ，一般可顺延工期：上海法院认为，疫情以及疫情防控措施通常属于不可抗力。根据法律规定 ，因不可抗力不能履行合同的 ，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任 。
〖Four〗因不可抗力影响承包人履行合同约定的义务 ，已经引起或将引起工期延误的 ，应当顺延工期，由此导致承包人停工的费用损失由发包人和承包人合理分担，停工期间必须支付的工人工资由发包人承担 。因不可抗力引起或将引起工期延误 ，发包人要求赶工的 ，由此增加的赶工费用由发包人承担。
5 、根据《民法总则》第一百八十条以及相关法律法规和合同示范文本的规定，此类因不可抗力导致的工期延误 ，施工单位可以通过主张因不可抗力而要求工期顺延（即索赔工期） 。费用索赔 对于费用索赔 ，情况则相对复杂 。
罗世威、张晓葵等领导检查督导中建一局北京地区疫情防控
〖One〗董事长罗世威，总经理 、党委副书记张晓葵等领导分别带队赴各在京单位 、在建项目检查督导疫情防控工作 ，要求科学精准有效抓好疫情防控 ，确保安全生产，全力以赴完成年度目标任务。
〖Two〗参会人员：中建一局党委书记、董事长罗世威出席会议并讲话 。党委副书记 、总经理张晓葵主持会议 。
〖Three〗严格落实疫情防控和安全生产责任 ，确保生产经营万无一失。
...督导新区重大项目建设、安全生产和疫情防控工作 。
〖One〗月10日下午 ，滨海湾新区党工委书记罗斌率队督导新区重大项目建设 、安全生产和疫情防控工作，重点检查滨海驿站示范段 、正中科学园、欧菲光电影像产业项目施工现场 ，并提出具体要求。督导背景与目的近期东莞连续发布暴雨大风黄色预警 ，国内外疫情形势严峻复杂 。
〖Two〗新区重大项目规划建设总体要求新区重大项目规划建设要精益求精，持续提升运营策划能力 。
〖Three〗督导检查重点：刘任远走进项目施工现场，详细了解项目施工进度 ，督导检查疫情防控和安全生产工作。
〖Four〗烟台高新区工委书记 、管委主任刘森在2月22日以“四不两直 ”的方式深入区内重点区域 ，督导检查安全生产和疫情防控工作。他强调，要全面贯彻中央和省 、市的决策部署 ，提升安全意识 ，精准把握工作重点，坚决防止麻痹大意和侥幸心理 ，压实责任 ，确保各项措施落实到位，为经济社会发展提供安全稳定和谐的环境 。
5、月21日莱阳市政府常务会议由市委副书记 、市长邵蕾主持 ，研究部署了疫情防控 、经济运行、安全生产等多项工作 ，其中包括对安全生产、经济运行 、项目建设的具体安排 。具体内容如下：安全生产方面压实企业主体责任：会议强调要坚持疫情防控与安全生产同督导 、同检查、同落实，进一步压实企业主体责任。
〖Six〗雁柏山庄项目检查内容：着重对项目的生产 、安全 、消防保卫、疫情防控等工作情况进行了检查 。
